监理工程师题库
注册监理工程师考试即将开始,微信公众号:建题帮及建题帮APP为大家整理了注册监理工程师的历年考试真题及最新模拟考试题库,大家可以在这里了解一下注册监理工程师的题型以及考试趋势变化,方便您更好的了解及准备注册监理工程师考试,积极备考。
注册监理工程师考试题库汇总 | ||
---|---|---|
题目 | 模拟考试 | |
注册监理工程师考试题库及答案 | 进入模拟考试 | |
注册监理工程师历年考试题库 | 进入模拟考试 | |
更多注册监理工程师题库汇总 | 进入题库列表 |
一.单选题(共有80题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:按国家法律法规和建设工程合同文件的规定,()参加事故的调查与处理。
A.监理机构
B.建设单位法人
C.质量监督站
D.监理单位法人
参考答案:A
第1题:下列选项中,符合承包单位分解目标的是()。
A.基础工程完工日期
B.结构工程完工日期
C.装修工程完成日期
D.土建工程完成日期
参考答案:D
第2题:编制物资供应计划时,在实际工作中首先应考虑()的平衡。
A.数量
B.质量
C.时间
D.库存量
参考答案:A
第3题:动态投资部分,是指在建设期内,因建设期利息.建设工程需缴纳的固定资产投资方向调节税和国家新批准的税费.汇率.利率变动以及建设期价格变动引起的建设投资()。
A.施工预留费
B.生产准备费
C.增加额
D.管理费
参考答案:C
第4题:不属于实施见证取样要求的是()。
A.见证取样的试验费用由承包单位支付
B.专业人员取样必须做详细记录
C.承包单位从事取样的人员一般应由试验室人员或专职质检人员担任
D.试验室要具有相应的资质并进行备案.认可
参考答案:B
第5题:在投资偏差分析中,可把进度偏差表示为()与已完工程计划投资的差异。
A.已完工程实际投资
B.拟完工程计划投资
C.未完工程计划投资
D.拟完工程实际投资
参考答案:B
第6题:关于监理单位质量方针的说法,正确的是
A.质量方针应由管理者代表制定
B.质量方针应由技术负责人制定
C.质量方针应由最高管理者发布
D.质量方针应由管理者代表发布
参考答案:C
第7题:分包工程开工前,项目监理机构应审核施工单位报送的分包单位资格报审表及有关资料,应由()审批并签署意见。
A.专业监理工程师
B.总监理工程师代表
C.监理员
D.总监理工程师
参考答案:D
第8题:用于工程的进口材料.构配件和设备,按合同约定需要进行联合检查验收的,应由()提出联合检查验收申请。
A.施工单位
B.项目监理机构
C.供货单位
D.建设单位
参考答案:A
第9题:工程评标中,个别评标委员会成员对评标结果有异议时,正确的处理方法是()。
A.要求重新评标
B.口头说明其不同意见和理由
C.书面说明其不同意见和理由
D.要求其他成员说明同意的意见和理由
参考答案:C
参考解析:评标报告应当由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由,评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的,视为同意评标结果。
第10题:在建设项目财务评价中,反映项目盈利能力的常用指标是()。
A.生产能力利用率
B.资产负债率
C.内部收益率
D.流动比率
参考答案:C
第11题:根据《标准施工合同》,承包人办理“建筑工程一切险”后需要变动保险合同条款时,正确的处理方式是()。
A.直接与保险人协商一致后,通知发包人
B.直接与保险人协商一致后,通知监理人
C.应事先征得发包人同意,并通知监理人
D.应事先征得监理人同意,并通知发包人
参考答案:C
参考解析:无论是由承包人还是发包人办理保险,均必须以发包人和承包人的共同名义投保,以保障双方均有出现保险范围内的损失时,可从保险公司获得赔偿。因此,承包人需要变动保险合同条款时,应事先征得发包人同意,并通知监理人。
第12题:在建设工程活动中,()是指工程不符合国家或行业的有关技术标准.设计文件及合同中对质量的要求。
A.工程质量事故
B.工程质量责任
C.工程质量缺陷
D.工程质量因素
参考答案:C
第13题:总监理工程师通过核准.审批施工单位的(),对工程项目施工进度实行动态间接控制。
A.向业主的进度报告
B.进度付款申请
C.工程质量报告
D.施工材料供应报告
参考答案:B
第14题:用生产能力指数法进行投资估算时,拟建项目生产能力与已建同类项目生产能力的比值应有一定的限制范围。一般比值在()倍左右估算效果较好。
A.50
B.40
C.20
D.10
参考答案:D
第15题:关于法律事实的说法,正确的是()。
A.法律事实不包括事件
B.罢工属于法律事实中的行为
C.法院判决不属于法律事实中的行为
D.合同当事人违约属于法律事实中的行为
参考答案:D
参考解析:法律事实包括事件和行为。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的,当事人无法预见和控制的,能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件,罢工属于社会事件。行为是指法律关系主体有意识的活动,能够引起法律关系发生变更和消灭的行为。行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构裁决等属于行为。
第16题:某材料采购合同中,双方约定的违约金是10万元。由于供货方违约不能交货,采购方为避免停工待料,不得不以较高价格紧急采购,为此多付价款20万元(无其他损失),若停工待料采购方的损失为50万元。供货方应支付的违约金额为()。
A.10万元
B.20万元
C.30万元
D.50万元
参考答案:B
参考解析:若违约金不足以偿付采购方所受到的实际损失时,可以修改违约金的计算方法,使实际受到的损害能够得到合理的补偿。
第17题:经返修或加固处理的分部工程,在()的条件下可按技术处理方案和协商文件予以验收。
A.不改变结构外形尺寸
B.不造成永久性影响
C.不影响结构安全和主要使用功能
D.不影响基本***
参考答案:C
第18题:《标准施工合同》通用条款规定的“基准日期”是指()。
A.投标截止日
B.开标之日
C.中标通知书发出之日
D.投标截止日前28天
参考答案:D
参考解析:通用条款规定的“基准日期”是指投标截止日前28天。
第19题:监理工程师对施工组织发计进行审查时,应遵循()的原则。
A.质量第一.更全第一
B.进度第一.安全第一
C.效益第一.质量第一
D.进度第一.效益第一
参考答案:A
第20题:某工程承包合同金额为4000万元,则该工程一般情况下应预留()万元作为保留金。
A.180
B.90
C.200
D.150
参考答案:C
第21题:有关合同和合同文件在处理质量事故中的作用是()。
A.可以对照设计文件,核查施工质量是否完全符合设计的规定和要求
B.可以根据所发生的质量事故情况,核查设计中是否存在问题或缺陷
C.确定在施工过程中有关各方是否按照合同有关条款实施其活动,借以探寻产生事故的可能原因
D.可用来与施工单位所提供的情况对照.核实
参考答案:C
第22题:我国建设工程质量监督管理的具体实施者是()。
A.建设行政主管部门
B.工程质量监督机构
C.监理单位
D.建设单位
参考答案:B
第23题:某工作是由3个性质相同的分项工程合并而成的。各分项工程的工程量和时间定额分别是:Q1=2500M3,Q2=3000M3,Q3=2700M3;H1=0.18工日/米3,H2=0.20工日/米3,H3=0.40工日/米3。该工作的综合时间定额是()工日/米3。
A.0.35
B.0.33
C.0.26
D.0.21
参考答案:A
第24题:一般而言,为了方便合同管理和计价,需要纳入分部分项工程工程量清单项目综合单价中的暂估价最好是()。
A.机械费
B.人工费
C.材料费
D.管理费
参考答案:C
第25题:质量计划的主要作用是向()做出保证。
A.建设单位
B.设计单位
C.施工单位
D.监理单位
参考答案:A
第26题:组织建设工程依次施工时,其特点包括()。
A.每个专业队在各段依次连续施工
B.每个专业队无法按施工顺序要求连续施工
C.各施工段同时开展相同专业的施工
D.同一时间段内各施工段均能充分利用工作面
参考答案:B
第27题:建设工程质量控制中,要严防出现系统性因素的质量变异,要把质量波动控制在偶然性范围内。这体现了工程()特点。
A.影响因素多
B.质量波动大
C.质量隐蔽性强
D.终检的局限性
参考答案:B
参考解析:建设工程质量控制中,要严防出现系统性因素的质量变异,要把质量波动控制在偶然性范围内。这体现了工程质量波动大的特点。
第28题:在某大型建设工程施工过程中,由于处理地下文物造成工期延长后,所延长的工期()。
A.应由施工承包单位承担责任,采取赶工措施加以弥补
B.应经监理工程师核查证实后纳入合同工期
C.经监理工程师核查证实后,其中一半时间应纳入合同工期
D.不需监理工程师核查证实,直接纳入合同工期
参考答案:B
第29题:采用工程量清单方式招标时,工程量清单的准确性和完整性应由()负责。
A.编制清单的造价工程师
B.审核清单的造价工程师
C.工程招标人
D.工程造价咨询询人
参考答案:C
第30题:组织流水施工时,流水步距是指()。
A.第一个专业队与其他专业队开始施工的最小间隔时间
B.第一个专业队与最后一个专业队开始施工的最小间隔时间
C.相邻专业队相继开始施工的最小间隔时间
D.相邻专业队相继开始施工的最大间隔时间
参考答案:C
第31题:根据建设工程质量管理条例,设计文件应符合国家规定的设计深度要求并注明工程()
A.材料生产厂家
B.保修期限
C.材料供应单位
D.合理使用年限
参考答案:D
第32题:生产过程处于稳定状态是由于消除了()的影响。
A.偶然性因素
B.不利因素
C.系统性因素
D.控制性不利参数
参考答案:C
第33题:编制初步施工总进度计划时,应尽量安排以()的单位工程为主导的全工地性流水作业。
A.工程技术复杂.工期长
B.工程量大.工程技术相对简单
C.工程造价大.工期长
D.工程量大.工期长
参考答案:D
第34题:施工阶段投资控制的目的是()。
A.保证施工的顺利进行
B.确保投资项目的完成
C.确保投资目标的实现
D.确保在投资范围内完成工程
参考答案:C
第35题:绘制()不是目的,而是要根据图中所反映的主要原因,制定改造的措施和对策,限期解决问题,保证产品质量。
A.排列图
B.因果分析图
C.直方图
D.控制图
参考答案:B
第36题:实行限额设计,应根据()对各设计专业的投资进行分配,并按分配的投资限额控制设计。
A.业主的要求
B.项目的功能和设计要求
C.项目的规模
D.施工单位的要求
参考答案:B
第37题:按照施工过程中实施见证取样的要求,监理机构中负责见证取样工作的人员一般为()。
A.监理员
B.专业监理工程师
C.总监理工程师代表
D.总监理工程师
参考答案:B
第38题:检验批的合格质量主要取决于对()的检验结果。
A.主控项目
B.一般项目
C.主控项目和一般项目
D.隐蔽工程
参考答案:C
第39题:某项目第1年投资500万元,第2年又投资500万元,从第3年进入正常运营期。正常运营期共18年,每年净收入为110万元,设行业基准收益率为8%,该项目的财务净现值为()万元。
A.-63.35
B.-7.83
C.-79.16
D.-144.68
参考答案:B
第40题:工程项目建设总进度计划中不应包括的内容是()。
A.工程项目一览表
B.投资计划年度分配表
C.竣工投产交付使用表
D.工程项目进度平衡表
参考答案:C
第41题:关于施工招标项目标底的说法,正确的是()。
A.施工招标项目必须有标底
B.标底应当在开标时公布
C.标底应当作为评标的依据
D.一个项目可以有几个不同的标底
参考答案:B
参考解析:招标人可以自行决定是否编制标底。一个招标项目只能有一个标底,应当在开标时公布。标底只能作为评标的参考,不得以投标报价是否接近标底作为中标条件,也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。
第42题:工程中采用新工艺.新材料的,应有()及有关质量数据。
A.施工单位组织的专家论证意见
B.权威性技术部门的技术鉴定书
C.设计单位组织的专家论证意见
D.建设单位组织的专家论证意见
参考答案:B
第43题:某项目采用综合评估法,下列评审工作中,不属于初步评审阶段工作内容的是()。
A.形式评审
B.资格评审
C.响应性评审
D.施工方案合理性评审
参考答案:D
参考解析:综合评估法初步评审阶段包含形式评审.资格评审和响应性评审三个方面,详细评审阶段包含对施工组织设计的评审。
第44题:《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)附录表中的“项目名称”是指()的项目名称。
A.建设工程
B.单项工程
C.分部工程
D.分项工程
参考答案:D
第45题:在施工过程中,现场组装的大型临时设备在投入使用前应经过()批准。
A.承包单位上级安全主管部门和专业监理工程师
B.当地安全部门鉴定和质量监督站
C.质量监督站认定和专业监理工程师
D.承包单位上级安全主管部门和当地安全部门
参考答案:A
第46题:()是设计阶段监理工作的核心任务。
A.编制施工监理计划
B.编制施工进度控制表
C.组织施工队入场
D.对设计过程的造价.进度和质量三大目标进行有效控制。
参考答案:D
第47题:设本金为P,在一年内计息N次,(环球网校监理工程师频道为您整理)年名义利率为R,实际利率为I,则实际利率与年名义关系为()。
A.i=(1+r/n)n-1
B.(1+r/n)n
C.(1+n/r)r
D.i=(1+n/r)r-1
参考答案:A
第48题:对工程项目质量形成的过程而言,工程建设不同阶段对工程项目质量的形成起着不同的作用和影响,工程()阶段是形成项目质量的决定性环节。
A.项目可行性研究和决策
B.设计
C.施工
D.竣工验收
参考答案:C
第49题:根据《设计施工总承包合同》,关于工程分包的说法,正确的是()。
A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人
B.承包人经发包人批准,可将设计任务主体工作分包给有资质的合格主体
C.发包人同意分包的工作,由发包人和承包人共同承担责任
D.分包人的资格能力应由发包人审核
参考答案:A
参考解析:承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人,也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。承包人不得将设计和施工的主体.关键性工作的施工分包给第三人。分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应,其资质能力的材料应经监理人审查。承包人和分包人是分包合同的当事人,不包括发包人,因此由承包人和分包人对分包工作共同承担责任。
第50题:在施工过程中,生产工人的劳动保护费属于()。
A.直接费
B.其他直接费
C.企业管理费
D.现场管理费
参考答案:A
第51题:根据直方图可以判断质量数据的分布状态,发现质量问题,但其缺点是()。
A.不能用以确定公差范围
B.不能确定质量问题原因
C.不能用于制定质量标准
D.不能反映质量动态变化
参考答案:B
第52题:在工程项目施工中,对标志不清的材料应进行()。
A.二次检验
B.特殊检验
C.抽样检验
D.全数检验
参考答案:D
第53题:建设单位应当自工程竣工验收合格起()内,向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。
A.7日
B.14日
C.15日
D.28日
参考答案:C
第54题:专业监理工程师应按设备制造合同的规定审核设备制造单位提交的进度付款单,提出审核意见,由()签发支付证书。
A.专业监理工程师
B.业主
C.总监理工程师
D.监理单位法人
参考答案:C
第55题:《卓越绩效评价准则》与ISO9000质量管理体系的不同点是()。
A.基本原理和原则不同
B.基本理念和思维方式不同
C.关注点和目标不同
D.使用方法(工具)不同
参考答案:C
第56题:某承包商承揽了一大型建设工程的设计和施工任务,在施工过程中因某种原因造成实际进度拖后,该承包商能够提出工程延期的条件是()。
A.施工图纸未按时提交
B.检修.调试施工机械
C.地下埋藏文物的保护.处理
D.设计考虑不周而变更设计
参考答案:C
第57题:某道路工程划分为3个施工过程在5个施工段组织加快的成倍节拍流水施工,流水节拍值分别为4.2.6天,该工程的流水施工工期为()天。
A.28
B.20
C.16
D.14
参考答案:B
第58题:实施见证取样后,试验室应出具一式两份的报告,分别由承包单位和项目监理机构保存,并作为归档材料,是()的重要依据。
A.工程竣工验收
B.承包单位进行自检
C.工序产品质量评定
D.施工过程作业活动
参考答案:C
第59题:工程结算时的工程量应以招标人或由其授权委托的监理工程师核准的()为依据。
A.清单中的工程量
B.预算工程量
C.实际完成量
D.计划完成量
参考答案:C
第60题:工程监理单位协助建设单位组织设计方案评审时,对总体方案评审的重点是()。
A.设计规模
B.施工进度
C.设计深度
D.材料选型
参考答案:A
第61题:建筑安装工程费,设备工器具购置费,工程建设其他费和基本预备费组成()。
A.动态投资
B.静态投资
C.建设投资
D.工程总投资
参考答案:B
第62题:现行计量规范的项目编码由十二位数字构成,其中第五至第六位数字为()。
A.专业工程码
B.附录分类顺序码
C.分部工程顺序码
D.清单项目名称顺序码
参考答案:C
第63题:工程项目建成后不可能像一般工业产品那样依靠最后的检验来判断产品质量,或将产品拆卸.解体来检查其内在质量,这体现了工程质量()的特点。
A.影响因素多
B.波动大
C.终检的局限性
D.评价方法特殊性
参考答案:C
参考解析:工程项目的终检无法进行工程内在质量的检验,发现隐蔽的质量缺陷。因此,工程项目的终检存在一定的局限性。
第64题:建设工程施工通常按流水施工方式组织,是因其具有()的特点。
A.使各专业工作队能够连续施工
B.单位时问内所需用的资源量较少
C.施工现场的组织.管理工作简单
D.同一施工过程的不同施工段可以同时施工
参考答案:A
第65题:在非节奏流水施工中,通常用来计算流水步距的方法是()。
A.累加数列错位相减取大差法
B.累加数列错位相加取小和法
C.累加数列对应相减取大差法
D.累加数列对应相减取小差法
参考答案:A
第66题:当控制图上的点子围绕中心线(平均值线)呈周期性变化时,说明生产过程()。
A.正常
B.基本正常
C.不正常
D.有时正常,有时不正常
参考答案:A
第67题:计算建设工程投资时,按()顺序计算,并逐层汇总。
A.分项.分部.单位.单项工程
B.土建.安装设备工程
C.分部.分项.单项.单位工程
D.设备.土建.安装工程
参考答案:A
第68题:建立质量管理体系首先要明确企业的质量方针,质量方针是组织的最高管理者正式发布的该组织总的()。
A.质量要求
B.质量水平
C.质量宗旨和方向
D.质量策划
参考答案:C
第69题:确定施工进度控制目标时,可将()作为主要依据。
A.工程量清单
B.工程难易程度
C.已完工程实际进度
D.单位工程施工组织设计
参考答案:B
第70题:设计施工总承包合同模式下,关于承包人设计义务的说法正确的是()。
A.承包人完成设计工作,应按照最新的规范和标准
B.如果发包人要求中的质量标准高于现行规范规定,可以按照现行规范规定执行
C.设计实际进度滞后计划进度,发包人提出要求后承包人应提交修正进度计划.增加投入资源并加快设计进度
D.承包人的设计只需要遵守发包人的要求,保证设计质量
参考答案:C
参考解析:A项,承包人应按照基准日时适用的法律规定,以及国家.行业和地方规范和标准完成设计工作。B项,如果发包人要求中的质量标准高于现行规范规定的标准,应以合同约定为准。D项,承包人的设计除应满足基准日时的标准规范要求外,还应遵守发包人要求和承包人建议书的约定,保证设计质量。
第71题:在现场配制的材料,()应进行级配设计与配合比试验,经试验合格后才能使用。
A.施工单位
B.项目监理机构
C.供货单位
D.建设单位
参考答案:A
参考解析:在现场配制的材料,施工单位应进行级配设计与配合比试验,经试验合格后才能使用。
第72题:采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时,属于施工组织设计评审内容的是()。
A.项目经理的任职资格
B.主要技术负责人的施工管理业绩
C.各专业人员数量的合理性
D.资源配置计划的合理性
参考答案:D
参考解析:采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审,内容包括施工组织设计.项目管理机构.投标报价和其他因素4个方面。其中,施工组织设计的评审重点:内容完整性和编制水平;施工方案与技术措施的合理性;质量管理体系的可靠性和针对性;环境保护管理体系与措施的完整性和有效性;工程进度计划与措施的科学性和合理性;资源配备计划的合理性。(选项D)项目管理机构的评审重点:项目经理.主要技术负责人的任职资格及以往的工程施工管理业绩表明能胜任本项目的工作;其他主要人员的配备是否合理,本项目施工涉及的专业能全覆盖。(选项A.B.C)
第73题:工程监理单位在工程勘察阶段控制质量,最重要的工作是审核与评定()。
A.勘察方案
B.勘察任务书
C.勘察合同
D.勘察成果
参考答案:D
第74题:在利用S曲线比较建设工程实际进度与计划进度时,如果检查日期实际进展点落在计划S曲线的右侧,则该实际进展点与计划S曲线在纵坐标方向的距离表示该工程()。
A.实际进度超前的时间
B.实际超额完成的任务量
C.实际进度拖后的时间
D.实际拖欠的任务量
参考答案:D
第75题:监理工程师对承包企业质量保证体系核查时,要在施工过程中对承包企业进行进一步考核,考核的重点是()。
A.人员的素质
B.企业质量控制的真实能力
C.企业领导班子的质量意识
D.企业的技术水平
参考答案:B
第76题:为了有效地控制施工进度,要将施工进度总目标从不同角度进行层层分解,其中按项目组成分解总目标的是()。
A.单位工程动用时间
B.土建工程完工日期
C.一季度进度目标
D.二期工程进度目标
参考答案:A
第77题:用来比较实际进度与计划进度的香蕉曲线法中,组成香蕉曲线的L两条线分别是按各项工作的()安排绘制的。
A.最早开始时间和最迟开始时间
B.最迟开始时间和最迟完成时间
C.最早开始时间和最早完成时间
D.最早开始时间和最迟完成时间
参考答案:A
第78题:风险型CM合同中,关于保证工程最大费用值(GMP)的说法,正确的是()。
A.gmp为合同承包总价
B.节约的gmp全部归cm承包商
C.节约的gmp全部归业主
D.工程实际总费用超过gmp的部分由cm承包商承担
参考答案:D
参考解析:GMP是指CM承包商按照最终的工程预算提出的保证工程最大费用值。当工程实际总费用超过GMP时,超过部分由CM承包商承担。但并不意味着CM是按GMP费用为合同承包总价,对于工程节约的费用归雇主,CM承包商可以按合同约定的一定百分比获得相应的奖励。
第79题:对于重大工程项目,支付工程预付款应()。
A.预付合同金额的10%
B.预付合同金额的30%
C.按年度工程计划逐年预付
D.除暂列金额外,预付合同金额的15%
参考答案:C
二.多选题(共有40题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第80题:S形曲线控制法是一个以横坐标表示时间,纵坐标表示工作量完成情况的曲线图,该工作量的具体内容可以是()。
A.实物工程量
B.工时消耗
C.费用
D.相对的百分比
E.计划工时
参考答案:ABCD
第81题:表现为在整个抽样过程中只有一次随机抽样特点的质量数据收集方法是()。
A.全数检验
B.分层抽样
C.整群抽样
D.多阶段抽样
E.等距抽样
参考答案:BCE
第82题:设计招标文件和施工招标文件均需包含的内容有()。
A.工程量清单
B.技术标准及要求
C.图纸
D.投标须知
E.评标标准和方法
参考答案:DE
参考解析:A.B.C项属于施工招标文件包含的内容,设计招标文件中不包含。
第83题:根据《建筑工程施工质量验收统一标准》,分项工程可按()进行划分。
A.主要工种
B.施工工艺
C.施工特点
D.设备类别
E.专业性质
参考答案:ABD
第84题:根据《标准施工招标文件》,关于建设工程施工评标的说法,正确的有()。
A.评标过程可分为初步评审和详细评审两个阶段
B.初步评审检查投标书是否对招标文件做出实质性响应
C.评标委员会不得主动提出对投标文件澄清或补正要求
D.初步评审有不符合评审标准的,在进行详细评审后再处理
E.招标文件没有说明的评标标准和方法不得作为评标依据
参考答案:ABE
参考解析:C项,在评标过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明,或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清.说明或补正。D项,有一项不符合评审标准,作废标处理,不再进行详细评审。
第85题:设计标准是国家经济建设的重要技术规范,是进行()的重要依据。
A.工程建设验收
B.工程建设勘察
C.工程建设监理
D.工程建设设计
E.工程建设施工
参考答案:ABDE
第86题:网络计划的时间参数计算主要包括()。
A.工作最早开始和最早结束时间
B.工作最迟结束和最迟开始时间
C.工作的总时差和自由时差
D.确定关键线路和总工期
E.确定工作完成的最短时间
参考答案:ABC
第87题:下列报审.报验表中,只需由专业监理工程师Q签署审查意见的有()。
A.分部工程报验表
B.单位工程竣工验收报审表
C.施工控制测量成果报验表
D.工程材料.构配件.设备报审表
E.分包单位资格报审表
参考答案:CD
第88题:项目监理机构编制的施工进度控制工作细则的主要内容包括()。
A.施工进度控制目标实现的风险分析
B.进度控制人员的职责分工
C.与进度控制有关的各项工作流程
D.施工图设计文件交付时间目标
E.进度控制的组织措施
参考答案:ABCE
第89题:下列工程质量事故情形中,属于规定的特别重大事故的有()。
A.死亡30人
B.死亡20人
C.直接经济损失1亿元
D.重伤80人
E.直接经济损失8000万元
参考答案:AC
第90题:工程质量事故处理报告的主要内容有()。
A.工程质量事故情况.调查情况.原因分析
B.质量事故处理的依据
C.质量事故技术处理方案
D.编制质量事故调查报告
E.实施处理中的有关问题和资料
参考答案:ABCE
第91题:某工程单代号网络计划如下图所示(图中节点上方数字为节点编号),其中***()
A.1-2-3-8
B.1-2-3-6-8
C.1-2-5-6-8
D.1-2-5-7-8
E.1-4-7-8
参考答案:BD
第92题:建设单位的质量责任有()。
A.选择勘察设计单位和施工单位,在合同中必须提供与建设工程有关的原始资料
B.根据工程特点,配备相应的管理人员
C.在工程开工前,负责办理有关的手续,组织设计交底和图纸会审
D.按合同规定和有关要求购买相应材料,对发生的质量问题承担相应的责任
E.按工程设计图纸和施工技术规范标准组织施工
参考答案:ABCD
第93题:《工程建设标准强制性条文》中规定()。
A.不符合现行强制性标准的勘察报告不得报出
B.不符合强制性条文规定的设计不得审批
C.不符合强制性标准的材料.半成品.设备不得进场
D.不符合强制性标准的工程质量,必须处理,否则不得验收使用
E.不符合强制性标准的验收组织不得进行工程验收
参考答案:ABCD
第94题:根据现行计价规范,工程量清单适用的计价活动有()。
A.设计概算的编制
B.招标控制价的编制
C.投资限翱的确定
D.合同价款的约定
E.竣工结算的办理
参考答案:BDE
第95题:关于保证担保方式的说法,正确的有()。
A.保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式
B.当事人没有约定保证方式的,按一般保证承担保证责任
C.以公益为目的的事业单位不能作为保证人
D.连带责任保证的责任重于一般保证的责任
E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金
参考答案:ACD
参考解析:保证的方式有两种,即一般保证和连带责任保证。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的,则按照连带责任保证承担保证责任。一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁,并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前,对债权人可以拒绝承担担保责任。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的,债权人可以要求债务人履行债务,也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。可见连带责任保证的责任重于一般保证的责任。以下组织不能作为保证人:①企业法人的分支机构.职能部门。②国家机关。③学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的,保证人应当对全部债务承担责任。
第96题:采取巡回监控质量控制方式实施设备监造时,质量控制的主要任务是()。
A.做好预控和技术复核
B.监督管理制造厂商不断完善质量管理体系
C.复核专职质检人员质量检验的准确性.可靠性
D.审查设备制造生产计划和工艺方案
E.监督检查主要材料进厂使用的质量控制
参考答案:BCDE
第97题:用于工程地钢筋进场后,应按规定抽取试件进行拉伸试验,试验内容包括()。
A.抗拉强度
B.屈服强度
C.冷弯
D.伸长率
E.抗剪强度
参考答案:ABD
第98题:某材料采购合同中,双方约定的采购量为100吨,合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符,下述作法中正确的有()。
A.计量98吨,则应补交2吨
B.计量98吨,则应补交1.5吨
C.计量99.8吨,则不再补交
D.计量99.8吨,则应补交0.2吨
E.计量102吨,则退还2吨
参考答案:ACE
参考解析:双方约定的合理磅差为0.5%,那么供货方的交货数量在100吨的±0.5%范围内,即99.5吨至100.5吨之间,属于在合理界限范围内,对此不按多交或少交对待,双方互不退补。故选项C正确,选项D错误。如果供货方的交货数量不在99.5吨至100.5吨之间,那么属于超过合理界限范围,此时不再考虑合理磅差和尾差因素,按实际交货数量计算多交或少交数量,多交则由采购方退回或支付溢出数量货物的货款(故选项E正确),少交则由供货方补齐或退回不足部分的货款(故选项A正确)。选项B的错误在于,一旦供货方的交货数量超过合理界限范围,则不再考虑合理磅差和尾差因素,应当将实际交货数量与约定交货数量进行比较,计算得出差额数量,而不是与合理范围的下限比较计算差额数量。
第99题:某工作实际施工进度与计划进度如下图所示,下面说法正确的是()。
A.该工作提前1周完成
B.第4周停工一周
C.在第3周内实际完成的任务量比计划任务量少6%
D.在第5周内实际进度与计划进度一致
E.在第7周内实际完成的任务量超过计划任务量
参考答案:ABD
第100题:在施工过程质量控制中,监理工程师应督促承包单位严格遵守(),按报经批准的施工计划文明施
A.合同技术条件
B.施工技术规程规范
C.工程质量标准
D.节约投资
E.节约材料
参考答案:ABC
第101题:在工程项目施工图设计阶段,监理工程师应对设计文件进行审查,审查的内容包括()。
A.设计文件的规范化
B.结构的安全性
C.施工工艺的先进性
D.施工机械化程度
E.施工的可行性
参考答案:ABE
第102题:在合同价款复核与支付时,以下情况属于合同价款可进行调整的有()。
A.合同约定的调整
B.造价管理部门公布的价格调整
C.超过图纸多做的工程量
D.监理工程师确认的设计变更
E.监理工程师确认的工程量增减
参考答案:AB
第103题:关于建设工程设计合同内容约定的说法,正确的有()。
A.项目建议书应由承包人完成
B.设计依据的标准应由发包人提出
C.发包人应为设计人提供现场服务
D.设计合同的违约金属于法定而无须约定
E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式
参考答案:BC
参考解析:订立设计合同时应约定的内容包括:1.委托设计项目的内容2.发包人应向设计人提供的文件资料,包括项目建议书等设计依据文件和资料.设计依据的标准等项目设计要求3.工作开始和终止时间4.设计费用的支付5.发包人应为设计人提供现场的服务6.设计人应交付的设计资料和文件7.违约责任,包括承担违约责任的条件和违约金的计算方法等8.合同争议的最终解决方式,约定仲裁或诉讼为解决合同争议的最终方式。
第104题:根据FIDIC《施工合同条件》,关于工程师的地位和权力的说法,正确的有()。
A.工程师可以行使施工合同中规定的权力
B.除非承包商同意,雇主承诺不对工程师的权力作出限制
C.工程师应当以雇主的名义作出指示
D.工程师在施工合同履行期间独立工作
E.工程师属于雇主人员
参考答案:ABDE
参考解析:工程师属于雇主人员,但不同于雇主雇佣的一般人员,在施工合同履行期间独立工作。工程师可以行使施工合同中规定的或必然隐含的权力。通用条款明确规定,除非得到承包商同意,雇主承诺不对工程师的权力做进一步限制。选项C,雇主只是授予工程师独立作出决定的权限。
第105题:现场经费定额是指为施工准备.组织施工生产和管理所发生的费用的消耗标准,包括()定额。
A.企业管理费
B.临时设施费
C.现场管理费
D.财务费
E.劳动保险费
参考答案:BC
第106题:在施工阶段.下列因不可抗力造成的损失中,属于发包人承担的有()。
A.在建工程的损失
B.承包人施工人员受伤产生的医(疗费)
C.施工机具的损坏损失
D.施工机具的停工损失
E.工程清理修复费用
参考答案:AE
第107题:关于投标报价编制的说法,正确的有()。
A.投标人可委托有相应资质的工程造价咨询人编制投标价
B.投标人可依据市场需求对所有费用自主报价
C.投标人呢的投标报价不得低于其工程成本
D.投标人的某一子项目报价高于招标人相应基准价的应予废标
E.执行工程量清单招标的,投标人必须按照招标工程量清单填报价格
参考答案:ACE
第108题:根据《标准设计施工总承包合同》,关于竣工后试验的说法,正确的有()。
A.发包人应将竣工后试验的日期提前21天通知承包人
B.发包人在场的情况下承包人进行竣工后试验
C.竣工后试验由监理人组织发包人和承包人进行
D.监理人在竣工后试验合格时向承包人签发工程接收证书
E.发包人提供竣工后试验所必需的电力.设备.燃料.仪器.劳力.材料等
参考答案:ABE
参考解析:C项,竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人负责进行,并不是由监理人组织。D项,工程经竣工验收合格,监理人经发包人同意后向承包人签发工程接收证书。
第109题:按照《建设工程项目总承包管理规范》的规定,建设工程项目总承包是指对工程项目的()的全过程或部分过程进行承包。
A.勘察
B.设计
C.采购
D.施工
E.试运行
参考答案:BCDE
参考解析:建设工程项目总承包是指对工程项目的设计.采购.施工.试运行的全过程或部分过程进行承包。
第110题:关于工程设计招标范围的说法,正确的有()。
A.所有设计招标都分为初步设计招标和施工图设计招标两部分
B.不能对施工图设计单独进行招标
C.可以采用设计全过程总发包的一次性招标
D.可以采用分单项的设计任务发包招标
E.勘察与设计应当分开招标
参考答案:CD
参考解析:建设工程设计招标一般分为初步设计招标和施工图设计招标,对计划复杂而又缺乏经验的项目,在必要时还要增加技术设计阶段。一般多采用技术设计招标或施工图设计招标,不单独进行初步设计招标,而是由中标的设计单位承担初步设计任务。招标人应依据工程项目的具体特点决定发包的工作范围,可以采用设计全过程总发包的一次性招标,也可以选择分单项或分专业的设计任务发包招标。另外,招标人可以依据工程建设项目的不同特点,实行勘察设计一次性总体招标。
第111题:建设单位办理工程竣工验收备案应提交的文件有()。
A.工程竣工验收报告
B.工程竣工验收备案表
C.监理单位签署的竣工决算书
D.施工单位签署的工程质量保修书
E.公安消防部门出具的认可文件
参考答案:ABDE
第112题:在工程网络计划中,关键线路是指()的线路。
A.相邻两项工作间的时间间隔均为零
B.总持续时间最长
C.时标网络计划中自始至终没有波形线
D.双代号网络计划中无虚箭线
E.双代号网络计划中由关键节点连成
参考答案:ABC
第113题:下列选项中,属于监理工程师在施工阶段投资控制的主要工作的是()。
A.进行工程计量
B.审核竣工结算款
C.分析可能发生索赔的原因
D.审查设计单位的设计成果
E.处理费用索赔
参考答案:ABE
第114题:建设工程合同管理的基本方法包括()。
A.严格执行建设工程合同管理法律法规
B.普及相关法律知识,培训合同管理人才
C.推进建筑领域的改革
D.建立合同管理目标制度
E.推行合同示范文本制度
参考答案:ABDE
参考解析:建设工程合同管理的基本方法包括:严格执行建设工程合同管理法律法规,普及相关法律知识.培训合同管理人才,设立合同管理机构.配备合同管理人员,建立合同管理目标制度,推行合同示范文本制度。
第115题:根据《标准施工招标文件》,关于综合评估法评标的说法,正确的有()。
A.适用于招标人对招标项目的技术.性能有专门要求的招标项目
B.评标委员会按照评标办法所列分值构成与评分标准进行打分,按得分从高到低顺序推荐中标人
C.评审的综合评分相等时,投标报价最接近标底的优先
D.初步评审分为形式评审.资格评审和响应性评审三个方面
E.投标人投标报价明显低于成本,且不能合理说明的,不能成为中标人
参考答案:ABDE
参考解析:C项,综合评分相等时,以投标报价低的优先;投标报价也相等的,由招标人自行确定。标底只能作为评标的参考,不得以投标报价是否接近标底作为中标条件,也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。
第116题:下列关于质量验收程序和组织的说法中,正确的选项是()。
A.分项工程由监理工程师或建设单位项目技术负责人组织验收
B.由总监理工程师签署工程竣工报验单
C.由项目监理机构对竣工资料及实物进行全面检查
D.单位工程由分包单位施工时,总包单位对所分包的工程项目应按规定的程序检查评定,分包单位应派人参加,并且分包单位将工程有关资料移交总包单位
E.参加验收的各方对工程质量验收意见不一致时,由总监理工程师协调处理
参考答案:ABCD
第117题:下列施工合同条款中,属于合同法律关系内容的有()。
A.发包人名称
B.承包人名称
C.发承包项目名称
D.提供施工场地的约定
E.工程价款结算的约定
参考答案:DE
参考解析:合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。合同法律关系的内容是合同的具体要求,决定了合同法律关系的性质,它是连接主体的纽带。A项.B项属于合同法律关系的主体,C项属于合同法律关系的客体。
第118题:根据《标准施工招标资格预审文件》,下列单位中,将被拒绝作为资格预审申请人的有()。
A.承担本标段设计任务的设计施工总承包单位
B.本标段的监理人
C.与本标段招标代理机构同为一个法定代表人的单位
D.与招标人同属一个行政主管部门的单位
E.招标人不具备独立法人资格的附属机构
参考答案:BCE
参考解析:拒绝作为资格预审申请人的情况,包括以下12种情况的单位:1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构或单位;2)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的,但设计施工总承包的除外;3)本标段的监理人;4)本标段的代建人;5)为本标段提供招标代理服务的;6)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的;7)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的;8)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的;9)被责令停业的;10)被暂停或取消投标资格的;11)财产被接管或冻结的;12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问的。
第119题:根据《标准设计施工总承包招标文件》,关于联合体的说法,正确的有()。
A.总承包合同的承包人可以是联合体
B.联合体协议经联合体成员协商一致可以修改
C.联合体协议为总承包合同的附件
D.监理人在合同履行中仅与联合体牵头人或授权代表联系协调工作
E.联合体成员的内容分工不是总承包合同内容
参考答案:ACD
参考解析:总承包合同的承包人可以是独立承包人,也可以是联合体。发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系,由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。由于联合体的组成和内部分工是评标中很重要的评审内容,联合体协议经发包人确认后已作为合同附件,因此未经发包人同意,承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议。