新疆维吾尔乌鲁木齐监理工程师在线考试题型

新疆维吾尔乌鲁木齐监理工程师在线考试题型

注册监理工程师考试即将开始，微信公众号：建题帮及建题帮APP为大家整理了注册监理工程师的历年考试真题及最新模拟考试题库，大家可以在这里了解一下注册监理工程师的题型以及考试趋势变化，方便您更好的了解及准备注册监理工程师考试，积极备考。

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:建筑工程项目法人获得建设用地许可后，必须根据该地块城市控规要求，具体编制项目修建性详细规划，报()审批认可。

A.当地政府

B.国家土地管理部门

C.规划行政主管部门

D.建设部

参考答案:C

第1题:目前我国有土建定额.装饰定额等，它们都属于()范畴。

A.安装工程定额

B.建筑工程定额

C.公路工程定额

D.铁路工程定额

参考答案:B

第2题:()是指业主向国家汇报建设成果和财务状况的总结性文件。

A.建设项目竣工决算

B.施工总结报告

C.施工单位报送的竣工资料

D.工程质量评估报告

参考答案:A

第3题:编制物资供应计划时，在实际工作中首先应考虑()的平衡。

A.数量

B.质量

C.时间

D.库存量

参考答案:A

第4题:物资供应计划是用来指导和组织建设工程物资供应工作的计划，其编制依据主要包括货源资料和()。

A.物资加工计划.物资订货计划

B.物资采购计划.物资加工计划

C.物资需求计划.物资储备计划

D.物资申请计划.物资采购计划

参考答案:C

第5题:这种对投资项目的一切现金流量，都考虑它所发生的时刻及其时间价值，来进行经济效果评价的方法称为动态指标，比较真实地反映()。

A.国民经济的可行性

B.社会评价的经济性

C.投资项目的经济性

D.财务评价的可行性

参考答案:C

第6题:设备采购合同履行中，对于木质包装材料，需要按规定预先进行()处理。

A.薰蒸

B.刷漆

C.封蜡

D.烘干

参考答案:A

参考解析:对于木质包装材料，应当按照检验检疫局的规定进行薰蒸处理，并出具有关薰蒸证明。

第7题:材料采购合同中，关于货款结算的正确处理方式是()。

A.先明确货款结算方式，再约定支付条件和时间

B.先明确货款支付次数，再约定支付条件和方式

C.先明确货款支付方式，再约定结算方式和次数

D.先明确货款支付条件，再约定结算方式和时间

参考答案:D

参考解析:合同内需先明确货款支付条件，是验单付款还是验货后付款，然后再约定结算方式和结算时间，结算支付的方式包括现金结算.转账结算.托收承付等。

第8题:下列投标控制工作中，属于监理工程师的工作是()。

A.确定投资目标

B.确定资金使用计划

C.结算已完工程费用

D.提出投资目标调整建议

参考答案:A

第9题:设备检查验收的质量控制中，对于重要的关键性大型设备，应该由()组织鉴定小组进行检验。

A.主管部门

B.建设单位

C.设计单位

D.监理单位

参考答案:B

第10题:用来比较实际进度与计划进度的香蕉曲线法中，组成香蕉曲线的L两条线分别是按各项工作的()安排绘制的。

A.最早开始时间和最迟开始时间

B.最迟开始时间和最迟完成时间

C.最早开始时间和最早完成时间

D.最早开始时间和最迟完成时间

参考答案:A

第11题:生产性建设项目总投资包括()和铺底流动资金两部分。

A.实际费用

B.建设投资

C.施工费用

D.设备制造安装费用

参考答案:B

第12题:在某大型建设工程施工过程中，由于处理地下文物造成工期延长后，所延长的工期()。

A.应由施工承包单位承担责任，采取赶工措施加以弥补

B.应经监理工程师核查证实后纳入合同工期

C.经监理工程师核查证实后，其中一半时间应纳入合同工期

D.不需监理工程师核查证实，直接纳入合同工期

参考答案:B

第13题:复核工程付款账单，签发付款证书属于施工阶段投资控制的()。

A.组织措施

B.经济措施

C.技术措施

D.合同措施

参考答案:B

第14题:在某工程网络计划中，已知工作M的总时差和自由时差分别为7天和4天，监理工程师检查实际进度时，发现该工作的持续时间延长了5天，说明此时工作M的实际进度将其紧后工作的最早开始时间推迟()。

A.5天，但不影响总工期

B.1天，但不影响总工期

C.5天，并使总工期延长1天

D.4天，并使总工期延长2天

参考答案:B

第15题:监理工程师受建设单位委托对某建设工程设计和施工实施全过程监理时，应()。

A.审核设计单位和施工单位提交的进度计划，并编制监理总进度计划

B.编制设计进度计划，审核施工进度计划，并编制工程年.季.月实施计划

C.编制设计进度计划和施工总进度计划，审核单位工程施工进度计划

D.审核设计单位和施工单位提交的进度计划，并编制监理总进度计划及其分解计划

参考答案:D

第16题:关于法律事实的说法，正确的是()。

A.法律事实不包括事件

B.罢工属于法律事实中的行为

C.法院判决不属于法律事实中的行为

D.合同当事人违约属于法律事实中的行为

参考答案:D

参考解析:法律事实包括事件和行为。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件，罢工属于社会事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生变更和消灭的行为。行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构裁决等属于行为。

第17题:生产性建设工程总投资包括()和铺底流动资金两部分

A.设备工器具投资

B.建筑安装工程投资

C.流动资金

D.建设投资

参考答案:D

第18题:《卓越绩效评价准则》与ISO9000质量管理体系的不同点是()。

A.基本原理和原则不同

B.基本理念和思维方式不同

C.关注点和目标不同

D.使用方法(工具)不同

参考答案:C

第19题:关于工程网络计划的说法，正确的是()。

A.关键线路上工作的总时差均为零

B.关键线路上的工作均为关键工作

C.一个网络计划中只有一条关键线路

D.关键线路在网络计划执行过程中不会发生转移

参考答案:B

第20题:在下列质量控制的统计分析方法中，需要听取各方意见，集思广益，相互启发的是()。

A.排列图法

B.因果分析图法

C.直方图法

D.控制图法

参考答案:B

第21题:某常规投资方案，当贷款利率为12%时，净现值为150万元;当贷款利率为14%时，净现值为100万元，则该方案财务内部收益率的职值范围为()。

A.<12%

B.12%--13%

C.13%--14%

D.>14%

参考答案:C

第22题:合同法律关系客体的智力成果指的是()。

A.建筑物

B.设计工作

C.技术秘密

D.工艺技术设备

参考答案:C

参考解析:合同法律关系的客体主要包括物.行为.智力成果。法律意义上的物是指可为人们控制并具有经济价值的生产资料和消费资料(选项A.D);法律意义上的行为是指人的有意识的活动，多表现为完成一定的工作，或提供一定的劳务(选项B);智力成果是指通过人的智力活动所创造出的精神成果，包括知识产权.技术秘密及在特定情况下的公知技术(选项C)。

第23题:工程设计阶段，通常对专业性较强或有行业专门资质要求的项目，应委托专业设计单位出具深化设计图纸，并经()会签确认后方可实施。

A.建设单位

B.监理单位

C.总体设计单位

D.施工单位

参考答案:C

第24题:设计合同履行中，有关定金支付的表述，不正确的是()。

A.设计合同由于采用定金担保，因此合同内有预付款

B.发包人应在合同签订后3天内，支付设计费总额的20%作为定金

C.在合同履行过程中的中期支付中，定金不参与结算

D.双方的合同义务全部完成进行合同结算时，定金可以抵作设计费或收回

参考答案:A

参考解析:设计合同由于采用定金担保，因此合同内没有预付款。

第25题:根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，下列关于履约担保的有效期说法正确的是()。

A.承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发缺陷责任终止证书

B.如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效

C.工程延期竣工导致承包人继续提供履约担保而增加的费用由发包人承担

D.如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人不必延展履约担保有效期

参考答案:B

参考解析:A项，承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发工程接收证书。C项，由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担;由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由承包人承担。D项，如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人应保证其履约担保有效期至竣工后试验通过。

第26题:如果承包商未能按合同条款指定的项目投保，并保证保险有效，业主可以投保并保证保险有效，业主所支付的必要保险费可在应付承包商的款项中扣回。这类索赔属于业主向承包商进行的()索赔。

A.质量不满足合同要求的

B.承包商不履行保险费用的

C.对超额利润的

D.对指定分包商的

参考答案:B

第27题:建设工程进度控制的技术措施，不包括()。

A.编制进度控制工作细则，指导监理人员实施进度控制

B.采用网络计划技术及其他科学适用的计划方法

C.对建设工程进度实施静态控制

D.审查承包商提交的进度计划，使承包商能在合理的状态下施工

参考答案:C

第28题:建筑安装企业组织施工生产和经营管理所需的费用是指()。

A.措施费

B.规费

C.企业管理费

D.其他直接费

参考答案:C

第29题:关于赢得值法及其应用的说法，正确的是()。

A.赢得值法有四个基本参数和三个评价指标

B.投资(进度)绩效指数反映的是绝对偏差

C.投资绩效指数大于1，表示投资节约

D.进度偏差为正值，表示进度延误

参考答案:C

第30题:国产设备的原价一般是指()。

A.出厂价

B.出厂价与运费.装卸费之和

C.设备市场价

D.设备成本价

参考答案:A

第31题:施工图设计文件审查是指()对施工图进行结构安全和强制性标准.规范执行情况等进行的独立审

A.建设行政主管部门

B.工程质量监督机构

C.依法认定的设计审查机构

D.设计主管部门

参考答案:C

第32题:根据现行计价规范，实行工程量清单计价的工程通常采用()合同。

A.固定总价

B.可调总价

C.单价

D.成本加酬金

参考答案:C

第33题:某施工现场有塔式起重机1台，由施工企业租得，台班单价5000元/台班，租赁费为2000元/台班，人工工资为80元/工日，窝工补贴25元/工日，在施工过程中发生了如下事件:监理人对已经覆盖的隐蔽工程要求重新检查且检查结果合格，配合用工10工日，塔式起重机1台班。为此，施工企业可向业主索赔的费用为()元。

A.2250

B.z925

C.5800

D.7540

参考答案:C

第34题:盈亏平衡点的生产能力利用率为:Q*/QC=FC/[QC(P-VC-T)]%，当Q*/QC()，项目已具备相当的承受风险能力。

A.低于60%时

B.低于70%时

C.低于80%时

D.低于90%时

参考答案:B

第35题:从确定建设工程投资的依据看，编制估算指标的直接基础是()。

A.概算定额

B.预算定额

C.工程量清单

D.施工定额

参考答案:A

第36题:非节奏流水施工的特点是()。

A.施工段数大于施工过程数

B.相邻施工过程的流水步距不尽相等

C.专业队在各施工段的资源用量可调整

D.专业队在各施工段之间可能有间歇时间

参考答案:B

第37题:监理工程师对工程项目进行进度控制时，首先应审批承包单位报送的施工总进度计划并制定()。

A.项目进度控制方案

B.项目总进度计划

C.项目质量控制方案

D.项目投资控制计划

参考答案:A

第38题:某化工项目，设计的年产量为10万吨，预计单位产品售价为500元/吨(已扣除销售税金及附加.增值税)，正常生产年份单位产品变动成本为300元/吨，年产量盈亏平衡点为5万吨。若单位产品变动成本上升为340元/吨，其他数值保持不变，则产量盈亏平衡点的生产能力利用率为()。

A.29.41%

B.33.33%

C.50.00%

D.62.50%

参考答案:D

第39题:监理工程师对承包企业质量保证体系核查时，要在施工过程中对承包企业进行进一步考核，考核的重点是()。

A.人员的素质

B.企业质量控制的真实能力

C.企业领导班子的质量意识

D.企业的技术水平

参考答案:B

第40题:工程勘察资质和工程设计资质分级标准按单位资历和信誉.技术力量.技术水平及应用水平.管理水平.业务成果等方面考核确定，其中()供资质考核备用。

A.应用水平

B.业务成果指标

C.技术水平

D.技术装备

参考答案:B

第41题:建设工程组织流水施工时，用来表达流水施工在空间布置上开展状态的参数是()。

A.施工过程和流水强度

B.流水节拍和流水步距

C.工作面和施工段

D.成倍节拍和流水节奏

参考答案:C

第42题:下列选项中，不属于物资储备计划的编制依据的是()。

A.物资需求计划

B.物资供应计划

C.储备定额

D.供应方式和储备条件

参考答案:B

第43题:收到工程竣工报告后，()应及时组织有关单位进行施工验收。

A.施工单位

B.设计单位

C.建设单位

D.监理单位

参考答案:C

第44题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，对于施工中遇到的不可预见物质条件风险，正确的处理方式是()。

A.由发包人承担风险

B.在合同中明确风险承担方

C.由承包人承担风险

D.由合同双方共担风险

参考答案:B

参考解析:通用条款中对不可预见物质条件风险责任承担的规定有两个供选择的条款:一种是此风险由承包人承担，另一种是此风险由发包人承担，需要合同双方在专用条款中约定选用哪一条款的规定。

第45题:某项目设备工器具购置费为1500万元，建筑安装工程费为1000万元，工程建设其他费为300万元，基本预备费为200万元，涨价预备费为100万元，建设期贷款利息为100万元，铺底流动资金为100万元，则该项目的静态投资为()万元。

A.2800

B.3000

C.3100

D.3200

参考答案:B

第46题:施工阶段影响工程质量的4M1E因素中的“E”是指对()的控制。

A.环境

B.材料

C.机械

D.人

参考答案:A

第47题:()阐明各单位工程的建筑总规模及本年计划完成情况。

A.年度计划项目表

B.投资计划年度分配表

C.工程项目总进度计划

D.年度竣工投产交付使用计划表

参考答案:D

第48题:施工质量事故的技术处理方案按规定程序和要求核签以后，监理工程师应要求施工单位制订详细的()付诸实施。

A.施工组织设计

B.施工进度计划

C.施工方案设计

D.施工整改计划

参考答案:C

第49题:项目的经济评价包括财务评价和国民经济评价，并应进行()，得出评价结论。

A.静态分析

B.动态分析

C.动态和静态分析

D.两者都不需要

参考答案:C

第50题:关于赢得值法及其应用的说法，正确的是()。

A.赢得值法有四个基本参数和三个评价指标

B.投资(进度)绩效指数反映的是绝对偏差

C.投资(进度)偏差仅适合对同一项目作偏差分析

D.进度偏差为正值，表示进度延误

参考答案:C

第51题:组织流水施工时，流水步距是指()。

A.第一个专业队与其他专业队开始施工的最小间隔时间

B.第一个专业队与最后一个专业队开始施工的最小间隔时间

C.相邻专业队相继开始施工的最小间隔时间

D.相邻专业队相继开始施工的最大间隔时间

参考答案:C

第52题:工程勘察的最后结果是()。

A.基础设计图样

B.工程勘察图样

C.工程勘察竣工验收书

D.工程勘察报告

参考答案:D

第53题:根据现行计量规范明确的工程量计算规则，清单项目工程量是以()为准，并以完成的净值来计算的。

A.实际施工工程量

B.形成工程实体

C.返工工程量及其损耗

D.工程施工方案

参考答案:B

第54题:在下述施工阶段投资控制的工作流程中，排在最后一步的应该是()。

A.审核索赔文件

B.签证索赔文件

C.审核已完工程实物量

D.将实际投资与计划投资进行比较

参考答案:D

第55题:以下属于动态分析方法的是()。

A.因果分析图

B.直方图

C.排列图

D.控制图

参考答案:D

第56题:下列因素中，能影响建设工程设计进度的是()。

A.选定设计单位

B.商签设计合同

C.设计各专业之间的协调配合

D.施工材料和机械设备的采购

参考答案:C

第57题:组织流水施工时，流水步距是指()。

A.第一个专业队与其他专业队开始施工的最小间隔时间

B.第一个专业队与最后一个专业队开始施工的最小间隔时间

C.相邻专业队相继开始施工的最小时间间隔

D.相邻专业队相继开始施工的最大时间间隔

参考答案:C

第58题:下列关于设计施工总承包合同的承包人，说法不正确的是()。

A.按合同的约定承担工程项目的设计.招标.采购.施工.试运行和缺陷责任期的质量缺陷修复责任

B.可以是独立承包人，也可以是联合体

C.对于联合体承包人，监理人应协调联合体各成员全面履行合同

D.未经发包人同意，联合体承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议

参考答案:C

参考解析:对于联合体承包人，发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系，由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。

第59题:采用S形曲线比较法进行实际进度与计划进度比较时，下列哪一项()是可以明显地看出的。

A.某一工作的实际进度情况

B.某一工作完成工作量情况

C.项目总的实际进展情况

D.导致进度拖延的原因

参考答案:A

第60题:建设工程施工图设计阶段的投资控制目标是()。

A.设计概算

B.施工图预算

C.建安工程承包合同价

D.投资估算

参考答案:A

第61题:建设工程动态投资部分，是指在建设期内，因建设期利息.建设工程需缴纳的()和国家新批准的税费.汇率.利率变动以及建设期价格变动引起的建设投资增加额。

A.基本预备费

B.涨价预备费

C.固定资产投资方向调节税

D.建筑安装工程费用

参考答案:C

第62题:施工单位编制的施工组织设计应经施工单位()审核签认后，方可报送项目监理机构审查。

A.法定代表人

B.技术负责人

C.项目负责人

D.x项目技术负责人

参考答案:B

第63题:采用缩短某些工作持续时间的方法来调整施工进度计划的技术措施是()。

A.实行强有力的调度

B.改善外部配合条件

C.增加每天的工作班次

D.采用更先进的施工机械

参考答案:D

第64题:纠偏的主要对象是()造成的投资偏差。

A.监理单位和建设单位

B.监理单位和设计单位

C.建设单位与施工单位

D.建设单位和设计单位

参考答案:D

第65题:编制工程项目年度计划的依据是()。

A.设计任务书

B.工程项目总进度计划

C.施工组织设计

D.施工图

参考答案:B

第66题:监理单位监控设计进度的工作是()。

A.建立建全设计技术经济定额

B.编制设计总进度计划

C.核查分析设计图纸进度

D.组织设计各专业之间的协调工作

参考答案:C

第67题:在建设工程施工过程中，加快施工进度的技术措施可以是()。

A.增加施工机械的数量

B.采用更先进的施工机械

C.实施强有力的施工调度

D.改善外部配合条件

参考答案:B

第68题:对于工程中所用的主要材料和设备，在订货之前施工单位应进行申报，经()论证同意后方可订货。

A.设计单位

B.监理工程师

C.业主

D.主管部门

参考答案:B

第69题:根据规定的抽样检验方案将检验批判为合格而接受的概率，称为()。

A.过程平均批不合格品率

B.批不合格品率

C.批合格品率

D.抽样检验概率

参考答案:C

第70题:工程事故发生后，总监理工程师应要求施工单位()小时内写出书面报告。

A.7

B.14

C.20

D.24

参考答案:D

第71题:建筑安装工程费，设备工器具购置费，工程建设其他费和基本预备费组成()。

A.动态投资

B.静态投资

C.建设投资

D.工程总投资

参考答案:B

第72题:根据《建设工程工程量清单计价规范》，当实际工程量比招标工程量清单中的工程量增加15%以上时，对综合单价进行调整的方法是()。

A.增加后整体部分的工程量的综合单价调低

B.增加后整体部分的工程量的综合单价调高

C.超出约定部分的工程量的综合单价调低

D.超出约定部分的工程量的综合单价调高

参考答案:C

第73题:工程网络计划工期优化过程中，首先应选择压缩持续时间的工作是()的关键工作。

A.缩短时间对质量和安全影响不大

B.工程变更程序相对简单

C.资源消耗比较均衡

D.直接成本最小

参考答案:A

第74题:技术设计阶段监理工程师在审核技术文件的同时，还应审核相应的()文件。

A.概算

B.修正概算

C.预算

D.修正预算

参考答案:B

第75题:承包商计算索赔费用常用的方法是()。

A.总费用法

B.修正的总费用法

C.单价法

D.实际费用法

参考答案:D

第76题:关于标准施工招标文件的说法，错误的是()。

A.标准施工招标文件能够完整的约束招标投标主体行为

B.标准施工招标文件是施工的示范文本，招标人应优先选用

C.标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为

D.标准施工招标文件具有强制性

参考答案:B

参考解析:标准施工招标文件是一个完整的约束招标投标主体行为的文件体系，规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为，具有强制性。

第77题:按定额顺序或施工顺序，对各项工程细目逐项全面详细审查的一种方法，称为()。

A.分组计算审查法

B.对比审查法

C.全面审查法

D.“筛选”审查法

参考答案:C

第78题:确定建设工程施工进度控制目标的依据之一是()。

A.监理合同中有关工期的要求

B.施工总进度计划

C.工程条件的落实情况

D.单位工程施工进度计划

参考答案:C

第79题:限额设计控制工作的主要内容不包括()。

A.加强设计变更管理

B.严格控制施工图预算

C.缩短设计周期

D.重视初步设计的方案选择

参考答案:C

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:价值工程的核心内容是()。

A.思想方法

B.不断创新

C.管理技术

D.降低成本

E.功能与成本进行系统分析

参考答案:BE

第81题:对施工阶段的投资控制仅仅靠控制工程款的支付是不够的，应从组织.经济.技术.合同等多方面采取措施，下列措施中属于合同措施的有()。

A.参与合同修改.补充工作，着重考虑它对投资控制的影响

B.参与处理索赔事宜

C.审核承包商编制的施工组织设计

D.对工程施工过程中的投资支出作好分析与预测

E.经常或定期向建设单位提交项目投资控制及其存在问题的报告

参考答案:AB

第82题:施工单位向建设单位提交工程竣工验收报告时，应具备的条件包括()。

A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容

B.有完整的技术档案和施工管理资料

C.有工程使用的主要建筑材料.构配件和设备的进场试验报告

D.有设计.施工.监理单位分别签署的竣工决算书

E.有施工单位签署的工程保修书

参考答案:ACE

第83题:控制工程建设进度的合同措施包括()。

A.分解工程项目并建立编码体系

B.分段发包.提前施工

C.确定进度协调工作制度

D.合同工期与进度计划的协调

E.定期向业主提供进度比较报告

参考答案:BD

第84题:我国对建设工程设计单位实行资质管理制度，工程设计资质包括()。

A.综合资质

B.行业资质

C.专业资质

D.专项资质

E.劳务资质

参考答案:ABCD

第85题:现场经费定额是指为施工准备.组织施工生产和管理所发生的费用的消耗标准，包括()定额。

A.企业管理费

B.临时设施费

C.现场管理费

D.财务费

E.劳动保险费

参考答案:BC

第86题:建设工程材料设备采用非即时买卖合同的种类有()。

A.货样买卖

B.分期交付买卖

C.试用买卖

D.异地交付买卖

E.分期付款买卖

参考答案:ABCE

参考解析:非即时买卖合同的表现有很多种。在建设工程材料设备采购合同比较常见的是货样买卖.试用买卖.分期交付买卖和分期付款买卖等。

第87题:为了确保建设工程进度控制目标的实现，可采取的经济措施包括()。

A.对工期延误收取误期损失赔偿金

B.对工期提前给予奖励

C.加强索赔管理，公正的处理索赔

D.对应急赶工给予优厚的赶工费用

E.加强风险管理，在合同中应充分考虑风险因素及其对进度的影响

参考答案:ABD

第88题:关于工程设计招标范围的说法，正确的有()。

A.所有设计招标都分为初步设计招标和施工图设计招标两部分

B.不能对施工图设计单独进行招标

C.可以采用设计全过程总发包的一次性招标

D.可以采用分单项的设计任务发包招标

E.勘察与设计应当分开招标

参考答案:CD

参考解析:建设工程设计招标一般分为初步设计招标和施工图设计招标，对计划复杂而又缺乏经验的项目，在必要时还要增加技术设计阶段。一般多采用技术设计招标或施工图设计招标，不单独进行初步设计招标，而是由中标的设计单位承担初步设计任务。招标人应依据工程项目的具体特点决定发包的工作范围，可以采用设计全过程总发包的一次性招标，也可以选择分单项或分专业的设计任务发包招标。另外，招标人可以依据工程建设项目的不同特点，实行勘察设计一次性总体招标。

第89题:关于建设工程材料设备采购合同特点的说法，正确的有()。

A.采购人可以是发包人，也可以是承包人

B.可以不转移材料设备的所有权

C.供货人只能是生产厂家

D.不同合同内容繁简程度差异较大

E.合同履行与施工进度密切相关

参考答案:ADE

参考解析:B项，建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，以转移财产所有权为目的。C项，供货人可以是生产厂家，也可以是从事物资流转业务的供应商。

第90题:工程质量事故处理的依据有()。

A.有关合同文件

B.相关法律法规

C.有关工程定额

D.质量事故实况资料

E.有关工程技术文件

参考答案:ABDE

第91题:下列方法中，可用来编制设备安装工程概算的方法有()。

A.估算指标法

B.概算指标法

C.扩大单价法

D.预算单价法

E.百分比分析法

参考答案:BCD

第92题:下列影响建设工程进度的不利因素中，属于建设单位因素的有()。

A.不能及时向施工承包单位付款

B.组织协调不利，导致停工待料

C.由于使用要求改变而进行设计变更

D.提供的场地不能满足工程正常需要

E.邻近工程施工干扰

参考答案:ACD

第93题:如果合同中没有类似和适用的价格，其工程变更价款的处理原则包括()。

A.由业主确定变更价格

B.由承包商确定变更价格

C.由承包商提出适当的变更价格，由监理工程师批准执行

D.由监理工程师确定变更价格

E.当监理工程师与承包商对变更价格意见不一致时，由造价管理部门裁定

参考答案:AC

第94题:进行工程质量事故处理的主要依据中的相关建设法规是具有()的依据。

A.权威性

B.约束性

C.通用性

D.普遍性

E.制约性

参考答案:ABCD

第95题:工程质量监督机构依法对工程质量进行强制性监督的主要任务有()。

A.检测现场所用的建筑材料质量

B.检查施工现场工程建设各方主体质量行为

C.检查工程实体质量

D.审查施工图涉及工程建设强制性标准的内容

E.监督工程质量验收

参考答案:BCE

第96题:实施见证取样的要求包括()。

A.试验室要具有相应的资质并进行备案.认可

B.见证取样的频率和数量，包括在承包单位范围内，一般所占比例为20%

C.见证取样的试验费用由承包单位支付

D.实行见证取样，绝不能代替承包单位对材料.构配件进场时必须进行的自检

E.送往实验室的样品，要填写“送验单”，送验单要盖有“见证取样”专用章，并有负责见证取样的监理工程师的签字

参考答案:ACDE

第97题:设计施工总承包合同模式下，关于设计审查的说法正确的是()。

A.发包人应自承包人提交设计文件之日起21天内完成审查

B.承包人需要修改已提交的设计文件，则提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算

C.审查后认为不符合合同约定，则承包人提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算

D.审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为设计文件已获同意

E.设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内向政府有关部门报送设计文件

参考答案:DE

参考解析:A项，发包人应自监理人收到承包人设计文件之日起21天内完成审查。B.C项，审查期限均为重新起算。

第98题:根据《标准施工招标文件》，不应作为评标委员会专家的人员有()。

A.招标人代表

B.招标工程项目主管部门代表

C.行政监督部门代表

D.投标人参股公司的代表

E.总监理工程师

参考答案:BCD

参考解析:评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避:①投标人或者投标人主要负责人的近亲属;②项目主管部门或者行政监督部门的人员;③与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的;④曾因在招标.评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

第99题:工程施工过程中，应由总监理工程师签发工程暂停令的情形有()。

A.施工单位施工质量保证措施欠缺

B.施工单位拒绝项目监理机构管理

C.施工单位未按审查通过的工程设计文件施工

D.施工单位采用不适当的施工工艺

E.施工单位违反工程建设强制性标准

参考答案:BCE

第100题:确定关键线路的依据是()

A.从起点节点开始到终点节点为止，各工作的自由时差都为零

B.从起点节点开始到终点节点为止，各工作的总时差都相等

C.从起点节点开始到终点节点为止，线路时间最长

D.从起点节点开始到终点节点为止，各工作的总时差最小

E.从起点节点开始到终点节点为止，各工作的自由时差最小

参考答案:CD

第101题:某工作实际施工进度与计划进度如下图所示，下面说法正确的是()。

A.该工作提前1周完成

B.第4周停工一周

C.在第3周内实际完成的任务量比计划任务量少6%

D.在第5周内实际进度与计划进度一致

E.在第7周内实际完成的任务量超过计划任务量

参考答案:ABD

第102题:根据《标准设计施工总承包合同》，承包人在编制进度款支付分解表时，对拟支付的款项进行分解应考虑的因素有()。

A.工程效率

B.费用性质

C.计划发生时间

D.相应工程量

E.人员安排

参考答案:BCD

参考解析:承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批。承包人应根据价格清单的价格构成.费用性质.计划发生时间和相应工作量等因素，对拟支付的款项进行分解并编制支付分解表。

第103题:按照FIDIC《施工合同条件》的规定，承包商可以索赔费用和利润的情况有()。

A.业主终止合同

B.业主接受或使用部分工程

C.工作测出的数量超过工程量表的10％

D.工程变更

E.法规改变

参考答案:BD

第104题:下列工程索赔事项中，属于麦包人向承包人索赔的有()。

A.地质条件变化引起的索赔

B.施工中人为障碍引起的索赔

C.加速施工费用的索赔

D.工期延误的索赔

E.对超额利润的索赔

参考答案:DE

第105题:监理工程师在施工阶段进行投资控制的经济措施有()。

A.分解投资控制目标

B.进行工程计量

C.严格控制设计变更

D.审查施工组织设计

E.审核竣工结算

参考答案:ABE

第106题:项目监理机构对施工单位提供的试验室进行检查的内容有()。

A.试验室的资质等级

B.试验室的试验范围

C.试验室的性质和规模

D.试验室的管理制度

E.试验人员的资格证书

参考答案:ABDE

第107题:采用两阶段招标的项目，关于第二阶段的说法，正确的有()。

A.第二阶段开标会上只宣读修改后的技术标

B.第二阶段评标不再召开投标书问澄清会

C.未按第一阶段提出的要求进行修改的标书将被淘汰

D.第二阶段评标的重点是各投标人的投标报价

E.第二阶段要对各投标人的投标报价进行评审

参考答案:ACE

参考解析:在第二阶段，评标委员会首先检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作了响应性的修改，未达到要求的标书将予淘汰。对投标书中的不明确之处，召开澄清问会要求投标人予以说明，并形成书面文件作为投标书的组成部分。优秀的建设方案是发包人采取两阶段招标法的最主要目的。第二阶段评标的重点依然是对优秀技术方案的选择。只有技术标通过的投标人，评标委员会才会对其商务标进行审查，然后分析报价组成的合理性。

第108题:编制标底价格应遵循的原则有()。

A.标底价格一般应控制在批准的总概算(或修正概算)及投资估算的限额内

B.标底价格应考虑市场价格变化因素，应力求与市场的实际变化吻合

C.标底价格包括不可预见费(特殊情况).间接费.措施费等

D.按企业级别取费

E.一个工程只能编制一个标底

参考答案:ABCE

第109题:关于关键线路和关键工作的说法中正确的有()。

A.在关键线路法中，线路上所有工作的总持续时间最长的线路为关键线路

B.在网络计划中.关键线路只有-条

C.关键线路会发生转移

D.关键线路的长度就是网络计划的实际进度

E.关键线路上的工作称为关键工作

参考答案:ACE

第110题:下列可能导致工程质量缺陷的因素中，属于施工与管理不到位的有()。

A.采用不正确的结构方案

B.未经设计单位同意擅自修改设计

C.技术交底不清d.施工方案考虑不周全e.图纸未经会审参考

D.施工方案考虑不周全

E.图纸未经会审参考d

参考答案:BCDE

第111题:下列文件中，属于工程材料质量证明文件的有()。

A.材料供货合同

B.出厂合格证

C.质量检验报告

D.质量验收标准

E.性能检测报告

参考答案:BCE

第112题:进口设备采用装运港船上交货时，买方的责任有()。

A.承担货物装船前的切费用

B.承担货物装船后的切费用

C.负责租船或订能，支付费用

D.负责办理保险及支付保险费

E.提供出口国有关方面签发的证件

参考答案:BCD

第113题:监理工程师审查承包商提交的施工进度计划时发现，该计划符合要求工期，但分期施工不能满足分批动用的需要，此时应进行的工作内容包括()。

A.及时向承包商发出整改通知书

B.要求承包商增加施工力量

C.协助承包商修改施工进度计划

D.要求承包商重新确定施工方案

E.协助分包商修改施工进度计划

参考答案:AC

第114题:在招投标阶殷，投标人不能自主确定其综合单价或费用的有()。

A.安全文明施工费

B.暂列金翱

C.结定暂估价的材料

D.计日工

E.总承包服务费

参考答案:ABC

第115题:设备采购的原则包括()。

A.设备外形美观

B.应向信誉良好.质量稳定的商家采购

C.符合国家对特定设备采购的政策法规

D.所采购设备符合设计文件要求.质量可靠

E.价格合理.技术先进.交货及时

参考答案:BCDE

第116题:建设单位的质量责任有()。

A.选择勘察设计单位和施工单位，在合同中必须提供与建设工程有关的原始资料

B.根据工程特点，配备相应的管理人员

C.在工程开工前，负责办理有关的手续，组织设计交底和图纸会审

D.按合同规定和有关要求购买相应材料，对发生的质量问题承担相应的责任

E.按工程设计图纸和施工技术规范标准组织施工

参考答案:ABCD

第117题:用单价法编制施工图预算的步骤包括()。

A.套预算定额基价

B.做工料分析表

C.计算工程量

D.编制说明.填写封面

E.复核及统计汇总单位工程所需的各类人工工日消耗量

参考答案:ABCD

第118题:依据《合同法》，下列合同属于建设工程合同的有()。

A.勘察合同

B.设计合同

C.监理合同

D.施工合同

E.设备采购合同

参考答案:ABD

参考解析:按完成承包的内容进行分类，建设工程合同可以分为建设工程勘察合同.建设工程设计合同.建设工程施工合同(选项A.B.D)。选项C.E属于与建设工程相关的合同。

第119题:设备安装过程的质量控制的要点是()。

A.安装过程使用的材料必须符合国家标准的规定

B.设备安装中要坚持施工人员自检，下道工序的交检

C.安装单位专职质检人员的专检及监理工程师的复检和抽检

D.安装过程中的隐蔽工程，隐蔽前必须进行检查验收，合格后方可进入下道工序

E.安装过程中所使用的材料必须有出厂合格证明及安装单位的自检结果

参考答案:BCDE